Die wesentlichsten Vertragsinhalte sind stichwortartig:
- Vertragstitel
- „Werkvertrag“
- Rubrum
- Vertragsparteien
- Bauherr
- Unternehmer
- Vorname / Name bzw. Firma (mit genauer Schreibweise nach Handelsregister)
- Angabe der Vertretungsverhältnisse (gewillkürte Vollmachten bzw. kaufmännische Stellvertretung)
- Kurzbezeichnung der Parteien, zB „Bauherr“ oder „Unternehmer“
- Vertragsparteien
- Inhaltsverzeichnis
- Vertragspunkte mit Seitennummern bzw. Wiedergabe der Randziffern (Rz)
- Präambel
- History
- Erläuterung der Initiativen
- Wiedergabe der Verhandlungspartner
- Verlauf der Verhandlungsschritte
- Zeitpunkt der Abschlussbereitschaft
- Ziele
- Die Bezeichnung der Ziele ist wichtig für eine allenfalls später notwendig werdende Vertragsauslegung
- Erwähnung der Vertragsbestandteile
- Auflistung der Bestandteil des Bauwerkvertrages bildenden Dokumente
- History
- Verpflichtung des Unternehmers zur Werkherstellung und -ablieferung
- Bezeichnung des Bauobjekts (Lage, Bauwerksart usw.)
- Arbeitsgattung / Kurzbezeichnung
- Baukostenplan (BKP)-Nummer
- Nummern der Normpositionenkataloge (NPK)
- Leistungsbeschreibung (Einheitspreisvertrag)
- Baubeschreibung (Gesamtpreisvertrag)
- Verpflichtung des Bestellers zur Werklohnbezahlung, ev. Akontozahlungen oder Teilzahlungen
- Preisbestimmung
- Fester Preis
- Pauschalpreis
- Globalpreis
- Einheitspreis
- Kombination oberwähnter Preisbestimmungsarten
- Ohne festen Preis / Regie
- Antizipierte Mehrvergütungsabsprachen
- Fester Preis
- Weitere Detailinformationen
- Preisbestimmung
- Weitere Bestimmungen
- Rechte und Pflichten des Unternehmers
- Spezielle Informationspflichten
- Pflicht zur Übergabe der Revisionspläne
- Pflicht zur Übergabe von Betriebsanleitungen
- Verpflichtung, das Personal des Bauherrn in die Bauwerksnutzung einzuweisen
- Rechte und Pflichten des Bauherrn
- Zeitbestimmungen
- Verzugsfolgen
- Konventionalstrafe zur Verstärkung des Drucks auf den Unternehmer zur rechtzeitigen Vertragserfüllung
- Schadenpauschalierung (auch: Schadenersatzpauschalierung)
- Vorsorge vor einem Bauhandwerkerpfandrecht bei Nichtbezahlung der Subunternehmer
- Auszahlungsüberwachung
- Ablösungspflicht
- Subunternehmervertrag
- Zusicherungen
- Mietzinsgarantie
- Renditegarantie
- Weitere Detailinformationen
- Mängelhaftung des Unternehmers
- Leistungsstörungen
- Vorsorge gegen Bauhandwerkerpfandrechte
- Vertragsbeendigung
- Vertragsabwicklung
- Vollmachten
- Kundgabe von Bevollmächtigungen
- Architekt
- Bauleitung
- Kundgabe von Bevollmächtigungen
- Rangordnung (Bestätigung oder Änderung des Inhalts von Art. 21 SIA-Norm 118)
- Rangordnungsklausel
- Übernahmevereinbarung
- Widerspruchsregel
- Vorrang
- detaillierte Leistungsbeschreibung vor den Plänen
- individuelle Abreden vor vorformulierten AGB
- Vermeidung widersprüchlicher Rangordnungsklauseln
- Restriktive Selektion der Vertragsbestandteile
- Rangordnungsklausel
- Rechte und Pflichten des Unternehmers
- Standardklauseln
- Schriftformvorbehalt
- Anwendbares Recht
- Gerichtsstand / Schiedsgerichtsklausel
- Salvatorische Klausel
- Ort / Datum
- (Firma-)Unterschriften
- Verteiler
- Anhänge
- Vertragsgrundlagen
- Leistungsbeschreibung
- Plangrundlagen
- Verzeichnis der am Bau Beteiligten (soweit bekannt)
- Architekt
- Ingenieur(e)
- Fachplaner
- Bauleiter
Literatur
- SCHUMACHER RAINER, § 12 Bauwerkverträge, in: Handbücher für die Anwaltspraxis, Hrsg. Geiser Thomas / Münch Peter, Basel / Genf / München , S. 505 ff. / Rz 12.33 ff.
- SCHUMACHER RAINER, Die Vergütung im Bauwerkvertrag / Grundvergütung – Mehrvergütung, herausgegeben vom Institut für Schweizerisches und Internationales Baurecht der Universität Freiburg (Schweiz), Fribourg 1998
Weiterführende Informationen
Vorbehalt / Disclaimer
Diese allgemeine Information erfolgt ohne jede Gewähr und ersetzt eine Individualberatung im konkreten Einzelfall nicht. Jede Handlung, die der Leser bzw. Nutzer aufgrund der vorstehenden allgemeinen Information vornimmt, geschieht von ihm ausschliesslich in eigenem Namen, auf eigene Rechnung und auf eigenes Risiko.
Urheber- und Verlagsrechte
Alle in dieser Web-Information veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Das gilt auch für die veröffentlichten Gerichtsentscheide und Leitsätze, soweit sie von den Autoren oder den Redaktoren erarbeitet oder redigiert worden sind. Der Rechtschutz gilt auch gegenüber Datenbanken und ähnlichen Einrichtungen. Kein Teil dieser Web-Information darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – sämtliche technische und digitale Verfahren – reproduziert werden.